YARGITAY KARARI
DAİRE : 15. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2015/4866
KARAR NO : 2016/703
KARAR TARİHİ : 04.02.2016

Davacı-birleşen dosya davalıları .. Mirasçıları 1-… 2-… ile davalı-birleşen dosya davacıları … arasındaki davadan dolayı Asliye Ticaret Mahkemesince verilen sayılı hükmü onayan Dairemizin 09.06.2015 gün ve 2014/6821-2015/3213 sayılı ilâmı aleyhinde davacı-birleşen dosya davalısı Mirasçıları vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Yargıtay ilâmında belirtilen gerektirici nedenler karşısında ve özellikle mahkemece keşfen yaptırılan bilirkişi incelemesinde davacı yüklenicinin gerçekleştirmiş olduğu imalât tutarının, delil tespitinde saptanan miktarın altında bulunmasına ve mahkemece tespit raporunda belirlenen miktarın karara esas alınması doğru değilse de, temyiz edenin sıfatına göre, hükmün onanmasında bir isabetsizlik bulunmamasına, davalı iş sahibi kooperatifin teslim tarihinde sözleşmeyi feshetmeyerek uzun süre beklendikten ve yükleniciye yeni bir süre verilmeksizin gerekçesiz olarak sözleşmeyi feshetmesi usul ve yasaya aykırı bulunmakla, tarafların fesihte ortak kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre asıl davada davacı birleşen davada davalı yüklenici Mirasçıları … ve .. vekillerinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteklerinin REDDİNE ve HUMK’nın 442. maddesi hükmünce 248,00 TL para cezası ile bakiye 3,20 TL red harcının karar düzeltme isteyen davalı …’a, 248,00 TL para cezası ile bakiye 3,20 TL red harcının karar düzeltme isteyen davalı … yükletilmesine, 04.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.