YARGITAY KARARI
DAİRE : 15. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2010/1123
KARAR NO : 2010/2807
KARAR TARİHİ : 12.05.2010
Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı-k.davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
– K A R A R –
Dava, taraflar arasında düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece asıl dava ve karşı davanın kısmen tahsiline dair verilen karar davacı karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı karşı davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davacı karşı davalı tarafından asıl davada 01.04.2005 tarihli sözleşmeye göre davalı karşı davacıya ait evde yapılan alt yapı, kaba inşaat iç ve dış tüm ince sıva işleri, proje ve uygulama kontrollüğünden ve taşeronlara yapılan ödemelerden kaynaklanan alacak talep edilmiş, karşı davada ise işin süresinde yapılmamasından kaynaklanan cezai şartın tahsili talep edilmiştir.
Taraflar arasında düzenlenen sözleşmede yapılacak proje ve uygulama kontrollüğünün ücreti 20,000,00 TL olarak belirtilmiş ve bu bedelin sözleşmede kararlaştırılan tarihlerde ödenmesi kararlaştırılmış, aynı sözleşmede davacı tarafından taşeronlara yapılacak ödemelerinde davalı karşı davacı tarafından davacı-karşı davalıya ödenmesi kabul edilmiştir. Mahkemece davacı tarafından yapılan kontrollükte dahil olmak üzere tüm iş bedeli 111.961,92 TL olarak belirlenmiş ödemelerin mahsubu ile 18.471,92 TL alacak üzerinden asıl davanın tahsiline karar verilmiş, bu miktar davalı tarafından temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. Kabul edilen bu alacak sözleşmede ödeme vadesi belirlenen kontrollük hizmetlerini de kapsamaktadır. Dolayısıyla ödemelerin sözleşmede belirtilen tarihlerde yapılmadığı açıktır. BK’nın 81. maddesine göre davalı kendi edimini yerine getirmediğinden karşı taraftan süresinde teslim isteyemez. Bu nedenle karşı davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davacı karşı davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı karşı davalı yararına BOZULMASINA, fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacı-k.davalı …’a geri verilmesine, 12.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.